Zusammenfassung
Das Thema Nachtragsmanagement hat beim Planen, Bauen und Betreiben von Bauten und Anlagen stets wichtige Bedeutung, da es während der Vertragsabwicklung sehr häufig zu Leistungsänderungen und Leistungsstörungen kommt, über deren Auswirkungen sich die Vertragsparteien dann möglichst autonom, ggf. außergerichtlich mit Hilfe von qualifizierten Streitlösern und leider noch viel zu häufig gerichtlich in jahrelangen Gerichtsprozessen verständigen müssen. Dieses Kapitel soll dazu beitragen, dass die Parteien eine Handlungsanleitung für die autonome und außergerichtliche Verständigung erhalten. Daher wird zunächst vermittelt, wie Auftraggeber Nachträge vermeiden und wie sie bei der Prüfung von Nachträgen vorgehen können. Im Anschluss wird gezeigt, wie Auftragnehmer Nachträge vorbereiten und ihre Ansprüche auch durchsetzen wollen. In allen Fällen hat die Kommunikation und Dokumentation von Soll-Ist-Abweichungen entscheidende Bedeutung für die Nachweisführung. Da die VOB/B 2016 bis auf weiteres unverändert bleiben wird und für öffentliche Auftraggeber als Ganzes verpflichtend anzuwenden ist, wird zunächst das Vorgehen bei Ansprüchen auf Vergütungsänderungen aus Leistungsänderungen und Zusatzleistungen gemäß § 2 Abs. 3 bis Abs. 7 VOB/B und dann die Geltendmachung bzw. Prüfung von Schadensersatzansprüchen aus Behinderungen (§ 6 Abs. 6 VOB/B) und von Entschädigungen aus unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers (§ 642 BGB) nach den Anforderungen des BGH erläutert. Den Abschluss des Kapitels bildet das Nachtragsmanagement nach dem seit dem 01.01.2018 geltenden Bauvertrags-, Architekten- und Ingenieurvertragsrecht der §§ 650b-c und p-q BGB, für das BGH-Entscheidungen frühestens ab dem Jahr 2023 zu erwarten sind.
Notes
- 1.
BauR 2021, 299: Die Vergütung von Mehraufwand nach tatsächlich erforderlichen Kosten und angemessenen Zuschlägen in der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
- 2.
in Seminar der Deutschen Gesellschaft für Baurecht am 05.09.2022.
- 3.
Baurechtstag der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V. in Magdeburg (09.06.2022).
- 4.
in Seminar der Deutschen Gesellschaft für Baurecht am 05.09.2022.
- 5.
BauR 2021, 299: Die Vergütung von Mehraufwand nach tatsächlich erforderlichen Kosten und angemessenen Zuschlägen in der jüngsten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.
Literatur
Gesetze, Verordnungen, Vorschriften
BGB (2018) Bürgerliches Gesetzbuch
BGH-Urteile: VII ZR 141/03 vom 24.02.2005, VII ZR 224/00 vom 21.03.2002, VII ZR 225/03 vom 24.02.2005, VII ZR 280/05 vom 24.01.2008, VI ZR 612/15 vom 20.12.2016
BT-Drucksache 18/8486(18.05.2016) Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung (➔ Links)
HOAI (2013) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Bücher
Budde R (2013) Das PRO:CLAIM-Konzept: Claims erfolgreich verhandeln; Kooperation statt Konfrontation. Pro Business Verlag, Berlin
Cox C (2014) Kommunikation in der Bauwirtschaft, Bauen in der Öffentlichkeit: eine kommunikative Herausforderung an der Schnittstelle Auftraggeber, Generalunternehmer und Öffentlichkeit, Schriftenreihe/Institut für Baubetrieb und Baumanagement. DVP-Verlag, Berlin
Diederichs CJ (2005) Führungswissen für Bau- und Immobilienfachleute, Band 1: Grundlagen, 2. Aufl. Berlin/Heidelberg/New York, Springer Verlag
Diederichs CJ (2006) Immobilienmanagement im Lebenszyklus, 2. Aufl. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York
Diederichs CJ (2012) Bauwirtschaft und Baubetrieb in: Handbuch für Bauingenieure, 2. Aufl. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York
DVP (Hrsg) (2007) Analyse und Bewertung von Software für das Projektmanagement. DVP-Verlag, Berlin
Görres L (2015) Projekt-Management von Großprojekten in der Vorvertragsphase, Dissertation, Schriftenreihe Institut für Baubetrieb Universität der Bundeswehr München, Band Nr. 6, Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schwarz (Hrsg.)
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V., Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V. (Hrsg) (2016) Kosten-, Leistungs- und Ergebnisrechnung der Bauunternehmen (KLR Bau), 8. Aufl., Verlag Rudolf Müller, Köln
Heilfort T (2003) Ablaufstörungen in Bauprojekten : Einflussfaktoren für die Terminsicherung im Bauprojektmanagement, Aus Forschung und Praxis 3, Expert-Verlag, Renningen
Hofmann O, Frikell E, Schwamb T (2015) Unwirksame Bauvertragsklauseln nach dem AGB-Gesetz, 10. Aufl. VOB-Verlag Ernst Vögel OHG, Stamsried
Ingenstau H, Korbion H (2017) VOB Teile A und B: Kommentar, 20. Aufl. Werner Verlag, Köln
Leupertz S (2018) § 650c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2, in: Messerschmidt B, Voit W, Privates Baurecht – Kommentar zu §§ 631 ff. BGB, 3. Aufl. C.H.Beck, München
Möhring F (2012) Ablaufbezogenes Dokumentationsverfahren zum Nachweis der adäquaten Kausalität bei Bauablaufstörungen mit Schwerpunkt Haftungsgrund im Leistungsbereich Landschaftsbau, Dissertation Universität Kassel, kassel university press, nach Mitschein A (1999), Die baubetriebliche Bewertung gestörter Bauabläufe aus Sicht des Auftragnehmers, S. 72
Rintelen C von (2018a) Kommentar zu § 650b BGB, in Kniffka R (Hrsg.) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3, C. H. Beck-Verlag, München
Rintelen C von (2018b) Kommentar zu § 650c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Abs. 2. In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C. H. Beck-Verlag, München
Schneider W (2004) Implementierung und Anwendung von Projektkommunikationssystemen. In: AHO (Hrsg) Neue Leistungsbilder zum Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft, AHO-Schrift Nr. 19. Bundesanzeiger Verlag, Köln
Streckel S (2012) Analyse der Auswirkungen gestörter Bauabläufe und der Anteile ihrer Verursachung durch Auftraggeber, Auftragnehmer und Dritte. DVP-Verlag, Berlin
Vygen K, Joussen E, Lang A, Rasch D (2015) Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Aufl. Werner Verlag, Köln
Würfele F, Gralla M, Sundermeier M (2012) Nachtragsmanagement, 2. Aufl. Luchterhand Fachverlag, München
Zahn A (2018) In: Kniffka R (Hrsg) Bauvertragsrecht – Kommentar zu §§ 631–650v BGB unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH, 3. Aufl. C. H. Beck-Verlag, München
Zanner C, Saalbach B, Viering M (2019) Rechte aus gestörtem Bauablauf nach Ansprüchen, 2. Aufl. Verlag Springer Vieweg, Wiesbaden, erscheint 2019
Zeitschriftenaufsätze
Blomeyer F, Zimmermann E (2018) Leistungsphase 0 nach § 650 p II BGB nF, NZBau 12/2017, S. 703–707
Bötzkes FA (2018) Was sind tatsächlich erforderliche Kosten gem. § 650c BGB? ibr-online vom 14.08.2018, S. 1–8
Diederichs CJ (1987) Sonderprobleme der Kalkulation (Teil 4). Bauwirtschaft 5(1987):123–127
Diederichs CJ (1998) Schadensabschätzung nach § 287 ZPO bei Behinderungen gemäß § 6 VOB/B. Beilage zu BauR 1(1998)
Diederichs CJ (2004) Der Bauprozess und der Bausachverständige aus der empirischen Sicht der Gerichte und der Industrie- und Handelskammern, NZBau, 09/2004. C.H. Beck Verlag, München
Diederichs CJ, Streckel S (2009) Beurteilung gestörter Bauabläufe – Anteile der Verursachung durch Auftraggeber und Auftragnehmer, NZBau 1/2009. Verlag C. H. Beck, München/Frankfurt am Main/Berlin
Fuchs H, Seifert W (2018) Arbeitskreis IV, BauR 9a/2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, S. 1539–1548
Gralla M, Kattenbusch M (2018) Arbeitskreis X, BauR 9a 2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, S. 1566–1573
Koenen A (2018) Das neue Bauvertragsrecht: Anfang vom Ende der VOB/B? BauR 7(2018):1033–1038
Koenen A, Trippacher T (2018) Das neue Bauvertragsrecht. In: Netzwerk Bauanwälte GbR (Hrsg) Baurecht aktuell, Das Magazin des Netzwerks Bauanwälte Sonderausgabe 2018. Essen
Langen W (2018) Regelungen der VOB/B zur Vergütung geänderter Leistungen vor dem Hintergrund des § 650c Abs. 1 und 2 BGB, BauR 9a/2018, Deutscher Baugerichtstag am 04./05.05.2018 in Hamm, Arbeitskreis Ib, S. 1505–1508
Lindner M (2018) Ist § 650c BGB eine sichere Grundlage für Nachträge? BauR 7(2018):1038–1049
Retzlaff B (2017) § 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2 BGB, BauR 10a/2017, Sonderheft zum neuen Bauvertragsrecht, S. 1796–1814
Links
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2023 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this entry
Cite this entry
Diederichs, C.J., Ehlers, M. (2023). Nachtragsmanagement. In: Zilch, K., et al. Handbuch für Bauingenieure. Handbuch für Bauingenieure. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21749-5_70-2
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21749-5_70-2
Received:
Accepted:
Published:
Publisher Name: Springer Vieweg, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-21749-5
Online ISBN: 978-3-658-21749-5
eBook Packages: Springer Referenz Technik und Informatik
Publish with us
Chapter history
-
Latest
Nachtragsmanagement- Published:
- 26 August 2023
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21749-5_70-2
-
Original
Nachtragsmanagement- Published:
- 03 June 2019
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-21749-5_70-1