Zusammenfassung
In Kapitel 2 wurde zuvor beschrieben, dass nicht nur Behinderungen, sondern auch die Ausführung von geänderten Leistungen, zusätzlich erforderlichen Leistungen oder Mehrmengen einen Anspruch auf Bauzeitverlängerung auslösen können, da alle diese Bauablaufstörungen als Behinderungen im Sinne des § 6 VOB/B gesehen werden können. Somit liefert § 6 VOB/B für alle diese Fälle die Anspruchsgrundlage für Ihren Anspruch auf Bauzeitverlängerung.
Bevor Sie einen Anspruch auf Verlängerung der Bauzeit gegenüber Ihrem Auftraggeber geltend machen, sollten Sie jedoch kritisch prüfen, ob die für die jeweilige aufgetretene Bauablaufstörung zu erfüllenden Anspruchsvoraussetzungen tatsächlich erfüllt sind, d.h. ob die eingetretene Störung im Bauablauf tatsächlich einen Anspruch auf Bauzeitverlängerung auslöst.
Hierfür sind in diesem Kapitel die jeweiligen von Ihnen als Auftragnehmer zu erfüllenden Voraussetzungen (Anspruchsvoraussetzungen), unterteilt nach der Art der eingetretenen Störung (Behinderung, Mengenänderung, geänderte Leistung, zusätzlich erforderliche Leistung) dargestellt.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Notes
- 1.
Handbuch Bauzeit (2013), Rdnr. 494.
- 2.
VOB Teil B, § 6.
- 3.
Drittler (2010), Rdnr. 700.
- 4.
Drittler (2010), Rdnr. 703.
- 5.
Handbuch Bauzeit (2013), Rdnr. 502.
- 6.
Kapellmann und Schiffers (2011), Rdnr. 1250.
- 7.
Handbuch Bauzeit (2013), Rdnr. 515.
- 8.
VOB Teil B, § 6 Abs. 1.
- 9.
IBR 2000, 218: RA Steffen Kraus; BGH‐Urteil vom 21.10.1999.
- 10.
IBR 2000, 218: RA Steffen Kraus; BGH-Urteil vom 21.10.1999.
- 11.
IBR 2013, 670: RA und FA für Bau‐ und Architektenrecht Dr. Achim Olrik Vogel, OLG Hamm, Urteil vom 30.07.2013.
- 12.
Handbuch Bauzeit (2013), Rdnr. 512.
- 13.
Drittler (2010), Rdnr. 702–703.
- 14.
Drittler (2010), Rdnr. 703.
- 15.
Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1250.
- 16.
Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1225.
- 17.
Drittler (2010), Rdnr. 678.
- 18.
IBR 2014, 4: RA Stephan Bolz „Zeitschriftenschau – Änderungs‐ und Zusatzleistungen sind keine Behinderungen!“.
- 19.
Handbuch Bauzeit (2013), Rdnr. 512.
- 20.
IBR 2012, 315: RA Dr. Stefan Althaus, OLG Koblenz, Urteil vom 15.12.2011.
- 21.
Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1357.
- 22.
Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1357.
- 23.
Kapellmann/Schiffers (2011), Rdnr. 1358.
- 24.
Beck’scher VOB‐Kommentar (2013), VOB Teil B, § 6 Abs. 4, Rdnr. 1.
- 25.
Handbuch Bauzeit (2013), Rdnr. 650 und 652.
- 26.
Drittler (2010), Rdnr. 802 ff.
- 27.
Beck’scher VOB‐Kommentar (2013), VOB Teil B, § 6 Abs. 2, Rdnr. 28.
- 28.
VOB (2012) Teil B, § 6.
- 29.
IBR 2014, 257: RDin Anja Malotki; OLG Köln, Urteil vom 28.01.2014.
- 30.
IBR 2014, 257: RDin Anja Malotki; OLG Köln, Urteil vom 28.01.2014.
- 31.
IBR 2014, 652: RiOLG Dr. Johannes Wieseler; OLG München/BGH, Beschluss vom 05.06.2014.
- 32.
IBR 2015, 121: RA Dr. Stefan Althaus; OLG Köln, Beschluss vom 27.10.2014.
Literatur
Drittler, Matthias: Nachträge und Nachtragsprüfung beim Bau- und Anlagenbauvertrag 2010, Werner Verlag
Ganten/Jansen/Voit: Beck’scher VOB-Kommentar, 3. Auflage 2013, Verlag C. H. Beck
Kapellmann/Schiffers: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, 6. Auflage 2011, Werner Verlag
Roquette/Viering/Leupertz: Handbuch Bauzeit, 2. Auflage 2013, Werner Verlag
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Ausgabe 2012, herausgegeben im Auftrag des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für Bauleistungen
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2000, 218: RA Steffen Kraus; BGH-Urteil vom 21.10.1999
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2013, 670: RA und FA für Bau- und Architektenrecht Dr. Achim Olrik Vogel, OLG Hamm, Urteil vom 30.07.2013
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2014, 4: RA Stephan Bolz „Zeitschriftenschau – Änderungs- und Zusatzleistungen sind keine Behinderungen!“
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2012, 315: RA Dr. Stefan Althaus; OLG Koblenz, Urteil vom 15.12.2011
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2014, 257: RDin Anja Malotki; OLG Köln, Urteil vom 28.01.2014
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2014, 652: RiOLG Dr. Johannes Wieseler; OLG München/BGH, Beschluss vom 05.06.2014
Zeitschrift IBR Immobilien- und Baurecht bzw. ibr-online.de, Datenbank für. Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht, Verlag C. H. Beck, IBR 2015, 121: RA Dr. Stefan Althaus, OLG Köln, Beschluss vom 27.10.2014
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2015 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Baschlebe, N. (2015). Anspruchsvoraussetzungen: Erfüllung der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Bauzeitverlängerung. In: Ansprüche auf Bauzeitverlängerung erkennen und durchsetzen. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10354-5_3
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-10354-5_3
Published:
Publisher Name: Springer Vieweg, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-10353-8
Online ISBN: 978-3-658-10354-5
eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)